Главная Закупки Электронный аукцион Аукцион №3

Выборы

 

70-летие победы


ЭМБЛЕМА ПРАЗДНОВАНИЯ 70-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Друзья сайта

Интернет-магазин настольных игр Mimoplay (Мимоплей) Настольные игры

Аукцион №3


утверждаю

Глава администрации

МО Беседское  сельское поселение

Волосовского муниципального района Ленинградской области

А.Л. Берлет

«___»______________2015 года

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об электронном аукционе

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования МО Беседское сельское поселение

Волосовского муниципального  района  Ленинградской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Беседа

2015 год

 

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ…………………………………………………………………………………..3

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 3

1.1. Законодательное регулирование. 3

1.2. Заказчик, уполномоченный орган. 3

1.3. Термины, используемые в документации об электронном аукционе. 3

1.4. Наименование и описание объекта закупки, идентификационный код закупки.  Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг. 4

1.5. Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг) 4

1.6. Требования к Участникам аукциона. 4

1.7. Расходы на участие в аукционе. 5

1.8. Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 5

1.9. Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 5

1.10.    Основания отстранения от участия в закупке. 5

Раздел 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ. 6

2.1. Содержание документации об аукционе. 6

2.2. Запрет переговоров. 6

2.3. Разъяснение документации об электронном аукционе. 6

2.4. Изменения к документации об аукционе. 6

2.5. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 6

Раздел 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 7

3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе. 7

3.2. Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе. 7

3.3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе. 7

3.4. Количество заявок на участие в аукционе. 9

3.5. Форма аукционного предложения по цене Контракта. 9

3.6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). 9

Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 9

4.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 9

Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА. 10

5.1. Проведение электронного аукциона. 10

5.2. Рассмотрение вторых частей заявок. 10

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА. 11

6.1. Срок заключения контракта. 11

6.2. Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта. 12

6.3. Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта. 12

Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.. 13

7.1. Общие положения. 13

7.2. Безотзывная банковская гарантия. 13

7.3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта. 13

7.4. Антидемпинговые меры.. 13

Раздел 8. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА.. 14

8.1. Односторонний отказ. 14

ТОМ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………………16

Раздел 1. Информационная карта аукциона……. ………………………………………………..…...16

Приложение: Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта…….26

ТОМ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ………………………………………………………………….27

ТОМ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА………………………………………………………………………..36

Всего страниц…………………………………………………………………………………….…….56

ТОМ I.   ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

 

Раздел 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.            Законодательное регулирование.

1.1.1.      Настоящая документация об электронном аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), а также иным законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок, включая нормативные правовые акты МО Беседское  сельское поселение  Волосовского муниципального  района Ленинградской области, действующие в редакции на момент осуществления закупки.

1.2.            Заказчик, уполномоченный орган.

1.2.1.      Заказчик(и) – указан(ы) в «Информационной карте электронного аукциона».

1.2.2.      Уполномоченный орган, указанный в «Информационной карте электронного аукциона», проводит аукцион в электронной форме в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об электронном аукционе.

1.2.3.      Контрактная служба – должностные лица заказчика, выполняющие в соответствии с положением (регламентом) о деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе и не переданные уполномоченному органу, который осуществляет полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта.

1.3.            Термины, используемые в документации об электронном аукционе.

1.3.1.      Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

1.3.2.      Документация об электронном аукционе - документация, утвержденная заказчиком, содержащая сведения предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок. Документация  включает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также изменения и дополнения, вносимые в документацию об электронном аукционе в порядке, предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе.

1.3.3.      Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение государственного контракта, получившее аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

1.3.4.      Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена на территории РФ, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение таких аукционов в   соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок.

1.3.5.      Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе.

1.3.6.      Муниципальный контракт, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  заключенный Заказчиком соответственно в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетного учреждения (далее именуемый – Контракт).

Единая комиссия – постоянно действующий рабочий орган по осуществлению закупки для нужд Заказчиков МО Беседское сельское поселение Волосовского  муниципального  района Ленинградской области, утвержденный постановлением местной администрации МО Беседское сельское поселение от 11.04.2014 № 29  «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок

(определению поставщиков, подрядчиков, исполнителей)» с изменениями (постановление от 21.07.2015 года № 72-А).

1.3.7.      Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система).

1.4.            Наименование и описание объекта закупки, идентификационный код закупки.  Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.

1.4.1.      Наименование и описание объекта закупки, а также идентификационный код закупки указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

1.4.2.      Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта,  месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, сроки поставки товара, завершения работы либо график оказания услуг, указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

1.5.            Начальная (максимальная) цена контракта. Источник финансирования закупки, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг).

1.5.1.      Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

1.5.2.      Заказчик направляет средства на финансирование закупки из источника финансирования закупки, указанного в «Информационной карте электронного аукциона».

1.5.3.      Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указаны в «Проекте контракта».

1.5.4.      Если при проведении закупки работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки заказчиком, указаны начальная (максимальная) цена контракта, а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы, и контракт заключён с указанием цены запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цены единицы услуги и (или) работы, то оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по цене единицы работы или услуги, исходя из объёма фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию, исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществляться в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта, цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, указывается в Приложении к «Информационной карте электронного аукциона» или в Приложении к «Техническому заданию».

1.6.            Требования к Участникам аукциона.

1.6.1.      В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.

1.6.2.      Участник закупки должен соответствовать обязательным требованиям, информация о которых содержится в «Информационной карте электронного аукциона».

1.6.3.      Запреты, ограничения, условия допуска в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной системе, установлены заказчиком в «Информационной карте электронного аукциона» и «Извещении о проведении электронного аукциона».

1.7.            Расходы на участие в аукционе.

1.7.1.      Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и участием в электронном аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

1.8.            Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

1.8.1.      Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере, указанном в «Информационной карте электронного аукциона», но не более пятнадцати процентов.

1.8.2.            В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.

1.9.            Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

1.9.1.            В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении электронного аукциона и «Информационной карте электронного аукциона». Участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации соответственно.

1.9.2.            Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. К социально ориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица, осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования).

1.10.        Основания отстранения от участия в закупке.

1.10.1.  Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или Единая комиссия обнаружат, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

Раздел 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.

2.1.Содержание документации об аукционе.

2.1.1.Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в «Извещении о проведении электронного аукциона»; в случае любых противоречий между ними документация об электронном аукционе имеет приоритет.

2.1.2.Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

2.1.3.Предполагается, что участник электронного аукциона изучит всю документацию об электронном аукционе, включая изменения, дополнения к документации об электронном аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 настоящей документации. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2.Запрет переговоров.

2.2.1.      При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика, уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

2.3.Разъяснение документации об электронном аукционе.

2.3.1.      После даты размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.

2.3.2.      В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос уполномоченному органу. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.3.3.      Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается и заканчивается, в соответствии с главой 11 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2.4.Изменения к документации об аукционе.

2.4.1.      Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее, чем за 2 (два) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, указанного в «Информационной карте электронного аукциона», изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

2.4.2.      В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе.

2.4.3.      В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем 7 (семь) дней.

2.5.Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.5.1.      Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.5.2.      Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе

 

Раздел 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

3.1.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе.

3.1.1.Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в «Информационной карте электронного аукциона».

3.2. Требования к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе

3.2.1.Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

3.2.2.Размер обеспечения заявки указан в «Информационной карте электронного аукциона». Размер обеспечения заявки на участие в аукционе может составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или один процент начальной (максимальной) цены контракта, если при проведении аукционов начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей. В случае осуществления закупки в соответствии со статьями 28-30 Федерального закона о контрактной системе не может превышать 2 процента начальной (максимальной) цены контракта.

3.2.3.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

3.2.4.Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

3.2.5.Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и прекращение данного блокирования осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона о контрактной системе.

3.3.Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.

3.3.1.      Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3.3.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

3.3.2.1.при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;

3.3.2.2.согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3.3.2.3.при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 3.3.2.2, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

3.3.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

3.3.3.1.     наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

3.3.3.2.     документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 1 и 2 ч. 1 и ч. 2 ст. 31 (при наличии таких требований) Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным п. п. 3 - 8 ч. 1 ст. 31 этого Закона;

3.3.3.3.     копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;

3.3.3.4.     решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

3.3.3.5.     документы, подтверждающие право участника аукциона в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона о контрактной  системе;

Участники аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (декларация предоставляется в свободной форме, при этом должна содержать сведения о соответствии участника критериям, указанным в пункте 1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 2098-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

3.3.3.6.        документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов.

3.3.4.      Непредставление необходимых информации и документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике электронного аукциона, подавшего такую заявку, является основанием для отстранения участника электронного аукциона от участия в аукционе.

3.3.5.      В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником электронного аукциона в составе заявки на участие в электронном аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, Единой комиссией от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Контракта.

3.4.  Количество заявок на участие в аукционе.

3.4.1.      Участник электронного аукциона вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.

3.5.  Форма аукционного предложения по цене Контракта.

3.5.1.      Участник электронного аукциона, направляя заявку на участие в электронном аукционе, заявляет о своем согласии поставить товар (выполнить работы, оказать услуги), являющийся объектом закупки электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, указанную в извещении о проведении электронного аукциона. При этом конкретное предложение о цене контракта подается участником электронного аукциона непосредственно во время проведения аукциона.

3.6.  Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).

3.6.1.      Валютой, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с поставщиками, является российский рубль, если иное не предусмотрено «Информационной картой электронного аукциона».

3.6.2.      Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта указан в «Информационной карте электронного аукциона».

Раздел 4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ.

4.1.Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.

4.1.1.      Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.2.      Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, указанной в «Информационной карте электронного аукциона» и в «Извещении о проведении электронного аукциона».

4.1.3.      На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную п.3.2.2. настоящей документации, Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.4.1.4 настоящей документации.

4.1.4.      Участник закупки не допускается к участию в аукционе в случае:

- не предоставления сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе или предоставления недостоверных сведений.

- не соответствия сведений, предусмотренных ч.3 ст. 66 Федерального закона о контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе.

4.1.5.      Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным п. 4.1.4. настоящего Раздела, не допускается.

 

Раздел 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

5.1.Проведение электронного аукциона.

5.1.1.      Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» определенный с учетом раздела 4 настоящей документации день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

5.1.2.      Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

5.1.3.      Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном положениями Федерального закона о контрактной системе.

5.1.4.      Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

5.2.  Рассмотрение вторых частей заявок.

5.2.1.      Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, а также документы, направленные уполномоченному органу оператором электронной площадки, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об аукционе.

5.2.2.      Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п.5.2. Раздела 5 Тома I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ». Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

5.2.3.      Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

5.2.4.      Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3.3. настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в электронном аукционе, отсутствия документов, непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона.

5.2.5.      В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок, которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

5.2.6.Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

 

Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.

6.1.Срок заключения контракта.

6.1.1.      По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

6.1.2.        Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

6.1.3.      В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

6.1.4.      Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с положениями пункта 6.1.2, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

6.1.5.      В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий в соответствии с пунктом 4.1.4, заказчик рассматривает данный протокол разногласий и без подписи заказчика размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона.

6.1.6.      В течение трех рабочих дней с даты  размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

6.1.7.      С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

6.1.8.      Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

6.1.9.      Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

6.2.  Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.

6.2.1.      Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные частью 6.1 настоящей документации, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

6.2.2.      В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

6.2.3.      Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.1.3, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

6.3.  Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемого товара при заключении контракта.

6.3.1.      При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона».

 

Раздел 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.

7.1.Общие положения.

7.1.1.      Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

7.1.2.      Обеспечение исполнения контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

7.1.3.      Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в «Информационной карте электронного аукциона».

7.1.4.      В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.1.5.      Если победителем аукциона является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.2.  Безотзывная банковская гарантия.

7.2.1.      Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

7.2.1.1.                       банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации, быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения;

7.2.1.2.                       банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе;

7.2.1.3.                       срок действия банковской гарантии устанавливается в соответствии с Проектом контракта и должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

7.2.1.4.                       банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.

7.2.2.      Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7.3.  Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта.

7.3.1.      Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств:

7.3.1.1.                       денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по реквизитам, представленным заказчиком;

7.3.1.2.                       факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

7.3.1.3.                       денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

7.4.  Антидемпинговые меры.

7.4.1.      Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в конкурсной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

7.4.2.      Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 7.4.3 настоящей документации.

7.4.3.      К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, подтверждающая исполнение таким участником в течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней), либо четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять  процентов контрактов должно быть исполнено без применения к такому участнику штрафных санкций (неустоек, штрафов, пеней).

7.4.4.      В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 7.4.2 настоящей документации.

7.4.5.      Информация, предусмотренная пунктом 7.4.3 настоящей документации. предоставляется участником закупки в составе заявки.

7.4.6.      Единая комиссия отклоняет такую заявку в случае отсутствия информации, предусмотренной пунктом 7.4.3 настоящей документации, или признания указанной информации недостоверной.

7.4.7.      Решение об отклонении заявки в указанном случае фиксируется в протоколе с указанием причин отклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившего заявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.4.8.      Обеспечение, указанное в пунктах 7.4.1. и 7.4.2. настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, при подписании контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки  от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

 

Раздел 8. ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА.

8.1.Односторонний отказ

8.1.1.      Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.

8.1.2.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

8.1.3. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8.1.4. Допускается изменение заказчиком условий контракта при его исполнении в случае:

8.1.4.1.снижения цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта (подп. "а" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе);

8.1.4.2.уменьшение или увеличение (не более чем на 10 процентов от общего объема контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон (но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена (подп. "б" п. 1 ч. 1 ст. 95 Федерального закона о контрактной системе).

8.1.5.Изменение условий контракта по иным основаниями осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе.

Информация, содержащаяся в Томах II – IV, уточняет, разъясняет и дополняет положения Тома I.  В случае, если информация содержащаяся в Томе I, противоречит информации содержащейся в Томах II-IV, к руководству применяется информация, содержащаяся в Томах II-IV.

 


ТОМ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА.

В настоящем разделе содержится информация для данного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения Тома I «Общая часть» настоящей документации

 

Наименование пункта

Информация

Форма торгов

Электронный аукцион

Наименование предмета аукциона

Право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования МО Беседское сельское поселение Волосовского  муниципального района Ленинградской области

Заказчик

Администрация МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Местонахождение и почтовый адрес: 188447, Ленинградская область, Волосовский район, п. Беседа, д.15

Информация о контрактной службе Заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

Начальник контрактной службы:

Бобрецов Дмитрий Александрович

Информация о контрактной службе:

Контрактная служба утверждена постановлением  администрации МО Беседское сельское поселение от 26.05.2015 г. № 46 «О контрактном управляющем Администрации муниципального образования Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области».

Контактный телефон: 8 (813 73) 63 330, 8 (813 73) 63 231

Ответственный за заключение контракта:

Бобрецов Дмитрий Александрович

Адрес электронной почты (E-mail): Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

 

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

 

В случае,  если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Предмет  аукциона

Выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования МО Беседское  сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области.

Наименование и описание объекта закупки и условия контракта

В соответствии с Томом III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Томом IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

Место, условия и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

Место выполнения работ: МО Беседское сельское поселение Волосовского  муниципального  района Ленинградской области.

Срок выполнения работ:

Начало выполнения работ: с даты заключения настоящего контракта.

Срок окончания работ: не позднее 28 декабря 2015г.

 

Условия выполнения работ: представлены в Томе III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и Томе IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации об аукционе.

9.

Начальная (максимальная) цена  контракта

Начальная (максимальная) цена  контракта составляет:

2 345 357 (два миллиона триста сорок пять тысяч триста пятьдесят семь) руб. 00 коп.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора приведено в  Приложении № 1 к Разделу I Тома II настоящей документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения следующего метода:

1) Проектно-сметный метод в соответствии с п.9.1. ст.22 44 ФЗ

10.

Порядок формирования цены контракта

Расчет начальной (максимальной) цены Контракта произведен на основании смет.

Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

В стоимость выполнения Работ включены все расходы Подрядчика, включая расходы Подрядчика на выполнение работ, вознаграждение Подрядчика за выполнение работ по Контракту, транспортные расходы, затраты на погрузку, вывоз и размещение строительных отходов, затраты на приобретение материалов, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникших в результате выполнения им работ, а также платежи третьим лицам и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Контракту.

На основании предложения участника о цене Контракта будет произведен расчет коэффициента снижения, представляющий собой отношение предложения участника о цене Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта. В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком без учета суммы НДС.

Цена Контракта формируется на основании начальной (максимальной) цены Контракта, указанной Заказчиком, с учетом коэффициента снижения, применяемого к каждой позиции, указанной в Сметном расчете

11.

Сведения о валюте

Цена указывается в рублях Российской Федерации.

12.

Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

Не предусмотрен.

13.

Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

Источник финансирования: областной бюджет.

 

Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных работ производится Муниципальным заказчиком в соответствии с установленным Контрактом порядком.

14.

Требования к участникам закупки

Требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (допуск СРО);

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7) отсутствие в реестре недобросовестных Поставщиков (Подрядчиков, Исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Отстранение участника закупки от участия в определении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения Поставщика (Подрядчика, Исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в документации и Федеральном законе № 44-ФЗ или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.

15.

Требования к наличию специальных разрешений (Лицензий, допусков СРО и т.п.)

Требуется наличие свидетельства о допуске, выданное в соответствии с приказом № 624 от 30 декабря от 2009 г. «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» саморегулируемой организацией, по следующим видам работ:

Вид работ:

25. Устройство автомобильных дорог и аэродромов

25.4. Устройства покрытий автомобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими материалами.

***Участник направляет Заказчику  копию свидетельства о допуске с приложениями.

16.

Привлечение Субподрядчиков (Соисполнителей).

Условия их привлечения.

Привлечение Субподрядчиков (соисполнителей) не допускается

17.

Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе и инструкция по ее заполнению

Необходимые документы указаны в пункте 3.3. Раздела 3 Тома I «ОБЩАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации об аукционе.

1 часть заявки:

Подается участником закупки в произвольной форме (в соответствии с требованиями подпункта б) пункта 3.3.2.3. части 3.3. Раздела 3 Тома I настоящей документации об аукционе) (при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар), требования к конкретным показателям товара установлены в Приложении № 6 Тома III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

Инструкция по заполнению 1 части заявки:

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящей документацией первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

При предоставлении сведений под конкретными показателями понимаются характеристики товаров, которые будут использованы при выполнении работ.

При указании сведений о конкретных показателях используемого для выполнения работ товара участник обязан указать:

-  значения таких показателей точно соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, для показателей, значения которых не могут изменяться. При описании данного вида показателей Заказчик использовал выражение «показатель должен (-на, -но, ны) …» и установил одно значение такого показателя либо указал единственное значение без использования каких-либо слов (словосочетаний) либо показатель заключен в квадратные скобки, использованы знаки «[  ]». Значения показателей, указанные с использованием знака «±», изменению не подлежат.

- конкретное значение показателя, равное или превышающее значение, установленное настоящей документацией, для которого установлены минимальные значения (использованы слова «не менее», «не ниже», знак «≥» и т.п.), при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- конкретное значение показателя, равное или меньшее значения, установленного настоящей документацией, для которого установлены максимальные значения (использованы слова «не более», «не выше», знак «≤» и т.п.), при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- конкретное значение показателя, превышающее значение, установленное настоящей документацией, для которого установлено минимальное значение (использованы слова «более», «выше», «от», знак «>» и т.п.), при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- конкретное значение показателя, меньшее значения, установленного настоящей документацией, для которого установлено максимальное значение (использованы слова «менее», «ниже», «до», знак «<» и т.п.), при этом участник закупки представляет сведения о конкретных показателях без использования вышеуказанных слов и знаков;

- конкретное значение показателя, входящее в установленный интервал. При описании данного вида показателей Заказчиком установлены требования одновременно к минимальным и максимальным значениям показателей и использованы слова «не менее», «не ниже», «не более», «не выше», «более», «менее», «выше», «ниже», «от», «до» и т.п. либо использован знак «…», при этом минимальным является значение, указанное до знака «…», максимальным – значение, указанное после знака, крайние значения интервала при описании требований со знаком «…» не удовлетворяют потребностям заказчика. Символ «-» установленный между числовыми значениями, следует читать как необходимость указания диапазона значений, не включая крайние значения.

- нижнюю и верхнюю границу показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика, то есть указать два значения - одно нижней границы, другое верхней границы показателя, удовлетворяющие требованиям Заказчика. При описании данного вида показателей Заказчиком установлены требования к минимальным и максимальным значениям показателей и использованы слова «нижний предел … и верхний предел  ...», либо «Нижний предел … . Верхний предел ...».

Применение заказчиком (участником размещения заказа (далее – участником)) союза «и» и знака «,»  означает, что ему требуются (будут поставлены) товары одновременно с каждым из указанных показателей. В этом случае участнику размещения заказа необходимо указать все разновидности (типоразмеры, цвета и т.п.) товара со всеми перечисленными заказчиком показателями для каждой разновидности товара. Форму представления конкретных показателей по данным товарам Участник выбирает самостоятельно, это может быть вынесение каждой разновидности товара в отдельную табличку, либо указание характеристик товара с пометками, к какой из разновидностей товара этот конкретный показатель относится либо иным другим способом, исключающим двоякое толкование представленных показателей товара. Применение заказчиком словосочетания «может быть» после чего идет перечисление значений через знак «,» означает что, участник вправе выбрать, определить одно или несколько конкретных неизменяемых значений и указать его (их) в своей заявке, в случае, если по совокупности требований к товару необходимо указать несколько значений, участник должен указать несколько значений со всеми перечисленными заказчиком показателями для каждой разновидности товара. Значения показателей, указанные через «или», изменению не подлежат. Применение заказчиком союза «либо», знака «;» означает, что заказчиком установлены требования к вариантам значений показателей, при этом участник представляет сведения без использования данных союзов или знаков, указывая одно конкретное значение. Данный тип показателей относится к показателям, которые определены Законом о контрактной системе как показатели, значения которых не могут изменяться. При этом Заказчиком, исходя из собственных потребностей и руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а также части 3 статьи 33 Закона о контрактной системе, во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, установлены варианты таких неизменяемых значений, каждый из которых удовлетворяет потребностям Заказчика (что обусловлено технологическими и функциональными особенностями товара используемого при выполнении работ, и связано с тем, что в зависимости от определенных параметров требуемого товара, он может обладать конкретным значением, которые удовлетворяют потребностям заказчика).

Техническое задание содержит ряд альтернативных значений для участника по определенным товарам и технические характеристики для каждого альтернативного значения товара. Выбрав один из альтернативных вариантов, участнику необходимо указать конкретные показатели именно для этого товара, по показателям, установленным для других альтернативных значений либо в случае если соответствующим ГОСТ некоторый показатель для данного типа товара не нормируется, в соответствующих графах конкретное значение не указывается, вместо конкретного значения участник вправе указать знак «Х», или «не нормируется».

Представленные показатели товаров не должны допускать слов или их сочетаний, которые неоднозначно указывают на наличие у товара характеристик, требуемых Заказчиком, таких как: «должен (-на), (-но), (-ны)», «не должен (-на), (-но), (-ны)», «быть», «иметь», «допускается», «не допускается», «может», «могут» и т.п. Данные слова или их сочетания должны быть конкретизированы, т.е. представлены сведения о наличии или отсутствии значения либо иное, исключающее двоякое толкование показателя товара.

Наименования показателей изменению не подлежат. Наименование показателя отделено от требований к значениям показателей знаком «:»

Все требования ГОСТов, которые утратили силу на территории РФ на момент подачи заявок участником, не будут учитываться Заказчиком при рассмотрении заявок. Предлагаемые товары, в том числе и в части требований к маркировке и методам испытаний, должны соответствовать указанным в техническом задании ГОСТ, в том числе товар №1 ГОСТ 8267-93, товар №2 ГОСТ 26633-2012, товар №3 ГОСТ 8267-93, товар №4 ГОСТ 22245-90, товар №5 ГОСТ 28013-98, товар №6 ГОСТ 6665-91, товар №7 ГОСТ 9128-2013, товар №8 ГОСТ Р 52128-2003, товар №9 ГОСТ 9128-2013.

2 часть заявки:

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 (допуск СРО) части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе; (Требование не установлено)

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов. (Требование не установлено)

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

18.

Шаг аукциона

«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

В течение десяти минут с момента завершения  аукциона в электронной форме любой участник  аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона".

19.

Дата и время окончания срока подачи заявок

«01» декабря 2015г. 16.00 час.(по московскому времени)

20.

Дата окончания срока рассмотрения 1 ч.заявок

«03» декабря 2015г.

21.

Дата и время начала проведения аукциона

« 08» декабря_ 2015г.

22.

Адрес электронной площадки

http://www.sberbank-ast.ru

23.

Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного запроса Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

24.

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

В соответствии с Томом IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА».

 

25.

Возможность заказчика изменить условия контракта

1. Возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке и контрактом в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

26.

Обеспечение заявки на участие в  аукционе в электронной форме

Размер обеспечения заявки на участие в  аукционе в электронной форме: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

27.

Обеспечение исполнения контракта, формы обеспечения исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

 

1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии определен в Томе IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»).

2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

4. В ходе исполнения контракта Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

 

Условия банковской гарантии:

1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в установленных частью 13 статьи 44  Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате Гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства Принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность Гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1% денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств Гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона № 44-ФЗ, а также проекта контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам Принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

3.Условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

5. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

6. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении Поставщика (Подрядчика, Исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

7. В случае отказа в принятии банковской гарантии Заказчик в срок, установленный Федеральным законом № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

28.

Реквизиты для передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в качестве обеспечения исполнения контракта

Администрация МО Беседское сельское поселение

188447, Россия, Ленинградская область, Волосовский район, п. Беседа, д.15

ИНН 4717008480, КПП 470501001

Банковские реквизиты:

Получатель: УФК по Ленинградской области ( Отдел № 2 УФК по Ленинградской области, л/сч. 05453000630), р/сч. 40302810341063002418 в Отделение Ленинградское, г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, ОКПО 31114588, ОКТМО 41606406

 

 

 

Приложение №1   к Информационной карте

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии с положениями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком установлена начальная (максимальная) цена Муниципального контракта на основании сметных расчетов (Сметные расчеты приложены в виде отдельных файлов).

 

№ п/п

Адрес выполнения работ

Стоимость работ согласно сметного расчета (руб)

Ремонт участка автомобильной дороги от дома № 4 в сторону Беседской основной школы в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

542 130,00

Ремонт участка автомобильной дороги  от торгового центра в сторону многоквартирного жилого дома № 4 в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области

 

368 944,00

Ремонт участка автомобильной дороги вокруг ТП в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области

607 514,00

Ремонт автомобильной дороги на участке от поворота с основной дороги в сторону торгового центра в п. Беседа Ленинградской области.

826 769,00

Итого

2 345 357,00

 


 

ТОМ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования

МО Беседское сельское поселение

Волосовского  муниципального района Ленинградской области.

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предметом настоящего электронного аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования МО Беседское  сельское поселение Волосовского  муниципального района Ленинградской области (далее – Контракт, Работы).

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта: 2 345 357 (два миллиона триста сорок пять тысяч триста пятьдесят семь) руб. 00 коп.

 

2. Источник финансирования муниципального заказа

Источник финансирования муниципального заказа – областной бюджет.

№ п/п

Адрес выполнения работ

Стоимость работ согласно сметного расчета (руб)

Всего

в том числе:

Средства областного бюджета

Средства местного бюджета

Ремонт участка автомобильной дороги от дома № 4 в сторону Беседской основной школы в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

542 130,00

 

542 130,00

0,00

Ремонт участка автомобильной дороги  от торгового центра в сторону многоквартирного жилого дома № 4 в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области

 

368 944,00

 

368 944,00

0,00

Ремонт участка автомобильной дороги вокруг ТП в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области

607 514,00

607 514,00

0,00

Ремонт автомобильной дороги на участке от поворота с основной дороги в сторону торгового центра в п. Беседа Ленинградской области.

826 769,00

826 769,00

0,00

Итого

2 345 357,00

2 345 357,00

0,00

3. Форма, сроки и порядок оплаты Работ

 

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных Работ определяются в соответствии с Контрактом.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения Работ

 

4.1. Место выполнения Работ: МО Беседское сельское поселение Волосовского  района Ленинградской области.

4.2. Срок выполнения Работ: начало выполнения работ: с даты заключения настоящего     контракта.

Срок окончания работ: не позднее 28 декабря  2015г.

5. Порядок формирования цены Контракта

5.1. Расчет начальной (максимальной) цены Контракта произведен на основании смет (Приложения №  1 -4 к Техническому заданию).

Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

5.2. В стоимость выполнения Работ включены все расходы Подрядчика, включая расходы Подрядчика на выполнение работ, вознаграждение Подрядчика за выполнение работ по Контракту, транспортные расходы, затраты на погрузку, вывоз и размещение строительных отходов, затраты на приобретение материалов, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникших в результате выполнения им работ, а также платежи третьим лицам и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Контракту.

5.3. На основании предложения участника о цене Контракта будет произведен расчет коэффициента снижения, представляющий собой отношение предложения участника о цене Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта. В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком без учета суммы НДС.

5.4. Цена Контракта формируется на основании начальной (максимальной) цены Контракта, указанной Заказчиком, с учетом коэффициента снижения, применяемого к каждой позиции, указанной в Сметных расчетах.

Раздел 2. Требования к качеству, техническим  характеристикам  и объему выполняемых Работ

6. Требования к (объему) Работ

Состав и объем Работ должен соответствовать объему Работ согласно сметным расчетам.

7. Требования  к качеству Работ

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ  (Приложение №3 Техническому заданию), а также требованиям к конкретным показателям товаров, используемых при производстве работ, указанных в  Приложении № 4  к Техническому заданию.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Срок гарантии на выполненные работы и материалы составляет 5 лет со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

9. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 –Локальная смета на  ремонт участка автомобильной дороги от дома № 4 в сторону Беседской основной школы в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

Приложение № 2 – Локальная смета на ремонт участка автомобильной дороги  от торгового центра в сторону многоквартирного жилого дома № 4 в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

Приложение № 3 – Локальная смета на ремонт  участка автомобильной дороги вокруг ТП в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

Приложение № 4 -  Локальная смета на ремонт автомобильной дороги на участке от поворота с основной дороги в сторону торгового центра в п. Беседа Ленинградской области.

Приложение № 5 –Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ.

Приложение № 6 - Требования к конкретным показателям товаров, используемых при производстве работ.

 

Приложение №1

к техническому заданию

 

Локальная смета

на  ремонт участка автомобильной дороги от дома № 4 в сторону Беседской основной школы в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

 

 

 

Приложение №2

к техническому заданию

 

 

Локальная смета

на ремонт участка автомобильной дороги  от торгового центра в сторону многоквартирного жилого дома № 4 в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

 

Приложение №3

к техническому заданию

 

Локальная смета

на ремонт  участка автомобильной дороги вокруг ТП в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

 

Приложение №4

к техническому заданию

 

Приложение № 4 -  Локальная смета на ремонт автомобильной дороги на участке от поворота с основной дороги в сторону торгового центра в п. Беседа Ленинградской области.

 

 

 

 

Приложение №  5

к Техническому заданию

 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

Подрядчик обязуется выполнить работы согласно перечню нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

№ п/п

Обозначение нормативного документа

Название нормативного документа

1

ГОСТ 22245-90

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

2

ГОСТ 26633-2012

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

3

ГОСТ 11955-82

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

4

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

5

ГОСТ Р 52290-2004

Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

6

ГОСТ 12.1.004-91

Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

7

ГОСТ 12.1.010-76

Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

8

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

9

СНиП 12-01-2004

Организация строительства.

10

СНиП 3.01.03-84

Геодезические работы в строительстве.

11

СНиП 3.06.03-85

Автомобильные дороги.

12

ВСН 8-89

Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

13

ВСН 37-84

Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

14

Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029

Организация дорожного движения  и ограждение мест производства дорожных работ (методологические рекомендации)

15

ВСН 42-91

Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  6

к Техническому заданию

 

Требования к конкретным показателям Товаров, используемых для производства работ

 

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе

 

 

 

 

 


ТОМ IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ контракт № ______

 

п. Беседа                                                                                                                 «___» ________ 2015 г.

Администрация МО Беседское сельское поселение  Волосовского муниципального района Ленинградской области, от имени муниципального образования Беседское  сельское поселение  Волосовского  муниципального района Ленинградской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице  Администрации Берлет Анатолия Леонтьевича, действующего на основании Положения  об Администрации, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

 

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области в соответствии с техническим заданием (далее - работы) в сроки на условиях, указных в настоящем контракте.

Подрядчик обязуется выполнить и сдать в установленном порядке предусмотренные контрактом работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Перечень и объём выполняемых работ представлен в техническом задании (Приложении № 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Настоящий контракт заключается по результатам электронного аукциона, на основании решения Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Беседское сельское поселение Волосовского муниципального   района Ленинградской области (Протокол № ____________ от ______________ ).

 

2. Срок выполнения работ

 

2.1. Подрядчик обязуется приступить к работе незамедлительно после подписания муниципального контракта.

2.2.Срок выполнения работ по настоящему Контракту – один месяц с даты заключения настоящего Контракта.

Изменение конечного срока выполнения работ не допускается.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

 

3.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _______ (________) рублей ___ коп., в том числе НДС 18% - _________ (_____________________) рублей __ коп.

из них:

за счет средств бюджета Ленинградской области – ________ (_____________) рубля ____ копеек, в том числе НДС – _______ (__________________) рубля ____ копейки;

за счет средств местного бюджета муниципального образования Копорское сельское поселение – ______________ (________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС ___(________) рубля ___ копеек.

Стоимость работ, выполненных Подрядчиком и подлежащих оплате Заказчиком, определяется на основании Сметного расчета, пересчитанного с учётом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по итогам электронного аукциона.

Цена работы является фиксированной на весь срок действия Контракта, без дополнительной индексации, и не подлежит увеличению в ходе исполнения обязательств по Контракту.

3.2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком по мере поступления бюджетных средств после предоставления Подрядчиком, счета, акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), журнала производства работ (форма КС-6) и подписания сторонами акта сдачи-приёмки работ.

3.3. Основанием для оплаты, в соответствии с п. 2.1. Контракта, выполненных Подрядчиком работ, являются акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), составленные на основании смет Заказчика, пересчитанных с учётом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены контракта по результатам проведенного электронного аукциона, журнал производства работ (форма КС-6).

3.4. Оплата производится за счёт средств местного бюджета в пределах лимитов выделенных бюджетных ассигнований, в течение 30 дней, на основании счёта, после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания, сметной документации и иных исходных данных, или с иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.6. В случаях, когда при выполнении работ Подрядчиком получена экономия, то есть фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работ по настоящему контракту, соответствующие работы оплачиваются Подрядчику по фактическим затратам.

3.7. В случае, если Подрядчик не является плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) (в том числе находящийся на упрощённой системе налогообложения), расчёты за выполненные работы производятся с учётом коэффициента пересчёта, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной Подрядчиком на аукционе, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком, без учёта суммы НДС.

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 

4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить все работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования и сдать их результат Заказчику в соответствии с настоящим муниципальным контрактом, и качеством, соответствующим требованиям нормативных документов.

4.1.2. Перед началом работ согласовать с Заказчиком схему организации и ограждения мест производства работ.

4.1.3. Осуществлять ограждение мест выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.1.4. При выполнении работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

4.1.5. Выполнять работы на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой.

4.1.6. Обеспечить и содержать за свой счет охрану объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для ремонта объектов на весь период проведения работ.

4.1.7. Вести общий журнал работ с начала выполнения работ до их завершения (форма КС-6).

4.1.8. Обеспечивать предотвращение причинения любого ущерба сооружениям, коммуникациям, сетям и магистралям, примыкающим к ремонтируемому объекту, его сохранность и безопасность дорожного движения на объекте в течение всего срока производства работ.

4.1.9. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

4.1.10. При полной готовности объекта незамедлительно известить об этом Заказчика.

4.1.11. В 2-дневный срок после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 вывезти с места производства работ принадлежащее ему имущество.

4.1.12. Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

4.1.13. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика о порядке выполнения работ или об устранении недостатков в сроки, указанные Заказчиком.

4.1.14. За свой счет устранить недостатки, выявленные в ходе гарантийного срока эксплуатации, в сроки указанные Заказчиком.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять приемку выполненных работ.

4.2.2. Оплачивать Подрядчику выполненные по настоящему контракту работы в размерах и в сроки, установленные контрактом.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Подрядчик вправе требовать полной оплаты по настоящему Контракту в случае полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.3.2. Подрядчик вправе для выполнения работ по предмету настоящего муниципального контракта привлекать субподрядные организации при условии наличия у данных организаций свидетельства о допуске к конкретным видам работ, осуществляемым по настоящему муниципальному контракту, а также при условии обязательного уведомления Заказчика.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ посредством периодических контрольных проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. Периодические контрольные проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. По итогам проверок представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольных проверок, в которых фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика и сроки их устранения. При отказе Подрядчика от подписания акта, в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком и в течение суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением.

Акт контрольной проверки, подписанный Заказчиком, является обязательным к исполнению и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

Данные общих журналов работ, фотодокументации и актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.4.2. Заказчик вправе выдать Подрядчику предписание об устранении выявленных дефектов и недостатков, установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику. В этом случае в соответствии с взятыми на себя обязательствами согласно пункту 4.1.13. настоящего контракта, Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки в выполнении работ.

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

 

5.1. Приемка законченных ремонтом объектов производится в соответствии с «Правилами приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ВСН 19-89, утвержденными Минавтодор РСФСР от 14.07.89г. № НА-18/266.

5.2. При приёмке законченного ремонтом объекта Подрядчик передает Заказчику оригинал исполнительной документации на русском языке в объеме, определенном в соответствии с «Правилами приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ВСН 19-89, утвержденными Минавтодор РСФСР от 14.07.89 года № НА-18/266, а также гарантийный паспорт с обязательством устранения дефектов, выявленных в процессе эксплуатации.

 

6. КАЧЕСТВО РАБОТЫ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

 

6.1. Качество работ и материалов, используемых при выполнении работ должно соответствовать требованиям СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 20.08.1985 г. № 133), СНиП 2.05.02.-85 «Автомобильные дороги» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 17.12.1985 г. № 233), ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 11.10.1993 г. № 221), «Правил приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» ВСН 19-89 (утв. Минавтодором РСФСР от 14.07.89 г. № НА-18/266), ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» (утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.04.2010 №62-ст), ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия» (утв. и введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 12.02.1990 г. №191), ГОСТ 6665-91 «Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» (утв. и введен в действие Постановлением Госстроя СССР от 03.04.1991 г. №13), ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия» (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.05.2011г. №71-ст), ГОСТ 3634-99 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия» (введен в действие Постановлением Госстроя РФ от 17.10.2000 г. №105).

6.2. Гарантийный срок эксплуатации верхнего слоя покрытия составляет 4 года с момента подписания акта выполненных работ по форме КС-2.

6.3. В случае разрушения (дефектов) верхнего слоя покрытия в ходе гарантийного срока эксплуатации Подрядчик обязуется устранить за свой счет выявленные недостатки в сроки указанные Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

7.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

 

7.1. Контракт заключается только после предоставления участником торгов, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта: безотзывной банковской гарантии или передачи заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения контракта - 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, являющая(ий)ся неотъемлемой частью настоящего Контракта . Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пункте способов определяется таким участником торгов самостоятельно.

Предоставляемое обеспечение исполнения Контракта должно обеспечивать исполнение всех обязательств Исполнителя, предусмотренных Контрактом, включая обязательства по уплате убытков, неустоек (штрафов, пени), гарантийных обязательств.

Обеспечение исполнения Контракта представляется на срок выполнения обязательств по Контракту. При этом в предоставляемой в обеспечение исполнения Контракта банковской гарантии дата, до которой действует банковская гарантия, указывается согласно сроку исполнения обязательств Исполнителя, установленному в Контракте с учетом срока исполнения Контракта, периода действия гарантийных обязательств, плюс 2 месяца.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

7.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей статье Контракта.

В случае установления факта представления недостоверной банковской гарантии Заказчик передает материалы в правоохранительные органы для дальнейшего рассмотрения.

7.3. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме передачи денежных средств в залог, денежные средства вносятся в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога на срок исполнения обязательств Исполнителя, установленный в Контракте, с учетом срока исполнения Контракта, периода действия гарантийных обязательств, плюс 2 месяца.

7.3.1. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, возвращаются Исполнителю Заказчиком по окончании срока установленного в п.7.3 настоящего Контракта, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования от Исполнителя, на банковский счет, указанный Исполнителем в его письменном требовании.

7.3.2. Заказчиком может быть принято решение о возврате денежных средств, внесенных в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, до истечения срока указанного в п.7.3., при поступлении от Исполнителя письменного запроса о возврате залога, и при предоставлении Заказчику иного (нового) надлежащего обеспечения Контракта в соответствии с условиями конкурсной (аукционной) документации на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем Контракте. В этом случае, денежные средства подлежат возврату в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предоставления Исполнителем иного (нового) надлежащего обеспечения Контракта.

 

8. Ответственность сторон и иные последствия

нарушения обязательств

 

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки (пени). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая неустойка устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

8.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку (пени).

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и определяется по формуле, определенной Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, но в любом случае не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.5. Размер штрафов за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой в соответствии с  Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063, как процент цены контракта или ее значения, определяемого в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

8.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе в случаях, если Подрядчик не оказал услуги в отчетном периоде в объеме, установленном Техническим заданием, оказал услуги  ненадлежащего качества, оказал услуги с отступлением от требований нормативных документов и Технического задания, а также при несоблюдении Исполнителем правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды, размер штрафа, устанавливается в виде фиксированной суммы, рассчитываемой в соответствии с  Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.

8.7. При неисполнении Исполнителем в назначенный срок требования об устранении недостатков оказанных услуг, Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить Заказчику расходы, понесенные им на устранение недостатков выполненных Исполнителем работ, а также обязан уплатить пени, в размере, определенном в соответствии с п. 8.3. Контракта.

8.8. В случае причинения ущерба ненадлежащим оказанием услуг Подрядчик своими силами и за свой счет в разумные сроки выполняет все необходимые работы по устранению последствий ненадлежащего оказания услуг.

8.9. Подрядчик возмещает штрафные санкции по предписаниям и распоряжениям уполномоченных органов, выданных Заказчику, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту, или совершением им иных действий, влекущих применение к Заказчику штрафных санкций.

8.10. Подрядчик также возмещает Заказчику затраты, понесенные вследствие вынесения судом решения о взыскании с Заказчика денежных средств в случае, если основанием для предъявления такого иска послужило обстоятельство, связанное с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств по настоящему Контракту.

8.11. Подрядчик несет полную ответственность по искам третьих лиц, возникающим в связи с некачественным, либо несвоевременным выполнением услуг, являющихся предметом настоящего Контракта, а также в связи с разрушениями, возникшими на объекте до окончания срока гарантийных обязательств.

8.12. В случае причинения вреда здоровью (включая случаи со смертельным исходом) и/или ущерба третьим лицам при оказании услуг, вследствие нарушений, допущенных в процессе оказания услуг, и/или в течение гарантийного срока, ответственность перед третьими лицами несет Подрядчик в полном объеме.

8.13. В случае досрочного расторжения настоящего Контракта, связанного с неисполнением/ненадлежащим исполнением Исполнителем настоящего Контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 5 (пяти) процентов от стоимости не оказанных услуг, определяемой как разница между общей стоимостью услуг и стоимостью принятых услуг.

8.14. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном п. 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063.

8.15. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

8.16. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

8.17. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных услуг в случаях представления Исполнителем неправильно оформленной и/или несвоевременно представленной Исполнителем отчетной документации.

8.18. Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, используемых Исполнителем при выполнении работ.

8.19. Подрядчик вправе произвести добровольную уплату штрафа.

8.20. При проведении контролирующими и/или надзирающими государственными уполномоченными органами мероприятий по проверке соблюдения законодательства в области охраны труда, охраны окружающей среды и/или благоустройства территорий и/или оказания услуг, а также в случае наложения административного взыскания по административным делам и фактам нарушения законодательства, обязанность по уплате штрафных санкций, а также полное устранение самого нарушения, а также ответственность за неполное (частичное) и/или ненадлежащее исполнение и/или неисполнение требований предписаний, уведомлений, определений, постановлений и/или иных поручений, возлагается на Исполнителя.

8.21. Ответственность Исполнителя наступает при  каждом случае несоблюдения условий Контракта, даже если одно из них является прямым следствием другого.

8.22. При осуществлении Исполнителем услуг/работ при отсутствии необходимых в соответствии с законодательством РФ лицензий, разрешений и иных документов на производство этих услуг/работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере 3% от общей стоимости оказываемых услуг по Контракту.

8.23. Надлежащим документом, фиксирующим факт нарушения условий Контракта и являющимся основанием для применения штрафных санкций, будет являться акт, составленный Заказчиком и согласованный Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента получения такого акта. В случае, если Подрядчик немотивированно отказался согласовать данный акт, Заказчик делает об этом отметку в акте и передает (направляет) его Исполнителю. При этом основанием для применения штрафных санкций будет акт, составленный Заказчиком и документ, подтверждающий передачу его Исполнителю.

8.24. Предъявление Сторонами неустоек (штрафов) за нарушение условий Контракта, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Контракту, производится письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещении. Такое требование (претензия) должно содержать срок для оплаты неустойки (штрафа) и/или возмещения убытков, который не может быть менее 5 рабочих дней. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек (штрафов) за нарушение условий Контракта. Сторона, получившая требование (претензию) обязана в указанный в ней срок выплатить сумму неустойки (штрафа) и/или убытков или направить другой Стороне свои мотивированные возражения или отказ.

 

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение и др., если указанные обстоятельства ограничивают либо исключают возможность исполнения Сторонами обязательств по контракту, а также иные подобные обстоятельства, имеющие чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникшие после заключения контракта и не зависящие от воли Сторон).

9.2. Столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством Сторона в течение трех дней с даты наступления такого обстоятельства письменно сообщает об этом второй Стороне. При этом первая Сторона должна также проинформировать о предполагаемой длительности  форс-мажора.

9.3. В течение пятнадцати дней с даты информирования Стороной о наступлении форс-мажора, Сторона, столкнувшаяся с чрезвычайным обстоятельством, должна предоставить второй Стороне документы, подтверждающие такое обстоятельство  (такими документами могут быть: справка из МЧС или Росгидромета о стихийном бедствии, акт из пожарной части при пожаре, справка специализированной фирмы (с копией ее лицензии) при сбое в компьютерной сети или вирусе, справка из милиции о возбуждении уголовного дела при краже и т.д.).

9.4. Срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право  на возмещение убытков.

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;

- по решению суда;

- в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством (в одностороннем (внесудебном) порядке).

10.2. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем (внесудебном) порядке в следующих случаях:

10.2.1. При существенном нарушении Контракта Исполнителем:

-  нарушение Исполнителем сроков оказания услуг, включая сроки начала оказания услуг и/или сроки, установленные Графиком оказания услуг, более чем на 3 (три) дня;

- при наличии двух и более претензий по качеству и/или объему оказания услуг;

- осуществление Исполнителем услуг/работ в отсутствие необходимых в соответствии с законодательством РФ разрешений и иных документов на производство этих услуг/работ;

- аннулирования и/или окончания срока действия Лицензии и не получения своевременно новой Лицензии, или приостановление действия Лицензии Исполнителя на оказание услуг и услуг и любых других разрешений, согласований и допусков;

- нарушения Исполнителем систематически (два и более раз) иных обязательств, предусмотренных Контрактом;

- несоблюдения Исполнителем правил и норм техники безопасности, пожарной безопасности, правил и норм охраны окружающей среды и прочих обязательных требований, если на Заказчика наложены санкции со стороны Надзорных органов РФ, а равно, если это привело к задержке или невозможности дальнейшего исполнения Контракта и повлекло обязанность Исполнителя возместить расходы Заказчику, связанные с уплатой штрафов, и прочие вызванные этим убытки;

- при остановке Исполнителем выполнения любого этапа услуг/работ согласно графиков на срок более 3 дней, по не зависящим от Заказчика причинам;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2.2. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения муниципального заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта.

10.2.3. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

10.2.4. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

10.2.5. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2.6. Предоставления Исполнителем ненадлежащего обеспечения исполнения Контракта (в том числе предоставления недостоверной/подложной банковской гарантии).

10.2.7. В случае, если Подрядчик внесен в реестр недобросовестных Поставщиков, в том числе после даты заключения настоящего Контракта.

10.2.8. В иных случаях, указанных в настоящем Контракте.

10.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения после выверки объемов оказанных услуг и проведения взаиморасчетов.

Сторона, намеренная расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление об этом другой Стороне с приложением подписанного ею соглашения о расторжении Контракта. Другая Сторона при согласии подписывает соглашение о расторжении Контракта и направляет его другой Стороне в течение 5 дней с момента получения уведомления.

10.4. Сторона, которой направлено предложение о расторжении контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу (согласие либо отказ) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

10.5. В случае расторжения настоящего Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждает объем оказанных Исполнителем и оплаченных Заказчиком услуг. Сверка производится по вызову Заказчика по месту его нахождения в назначенное им время.

10.6. В случае отказа Исполнителя от подписания Акта сверки взаиморасчетов, подлежащая уплате Исполнителю сумма определяется на основании Актов о сдаче-приемке оказанных услуг, принимая во внимание любые платежи, полученные Исполнителем по Контракту, а также предъявленные в порядке, предусмотренном Контрактом, штрафные санкции.

10.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

Такое решение должно содержать указания на основания одностороннего расторжения Контракта Муниципальным заказчиком с обязательным приложением документов, подтверждающих обстоятельства, являющиеся основанием для отказа от исполнения Контракта.

10.8. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

10.9. С момента одностороннего расторжения Контракта, Подрядчик обязан прекратить оказание услуг и передать Заказчику объекты, техническую документацию, переданную Заказчиком для исполнения Контракта в срок, установленный Заказчиком.

10.10. Настоящий контракт может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ о размещении заказов.

10.11. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ и настоящим Контрактом.

 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением, или признанием недействительным решаются Сторонами путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде не противоречащих законодательству Российской Федерации и Ленинградской области дополнительных соглашений, подписанных Сторонами.

11.2. В случае недостижения взаимного согласия, все споры по настоящему Контракту, передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

12. Прочие условия

 

12.1. Подрядчик при заключении настоящего муниципального контракта должен предоставить свидетельство о допуске к конкретным видам работ, осуществляемым по настоящему муниципальному контракту без привлечения третьих лиц, на основании пункта 3.1. статьи 52 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011 № 536) «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

12..2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта, если таковые имели место до дня расторжения Контракта, и урегулирования взаимных платежей

12.3. Наличие нарушений и дефектов в выполненных работах и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Исполнителя и Заказчика. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки, то Заказчик вправе устранить недостатки силами третьих лиц с оплатой за счет Исполнителя.

12.4. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных недостатков Заказчик самостоятельно составляет односторонний акт или приглашает независимую организацию, которая составляет соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характеру, что не исключает право Сторон обратиться в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по данному вопросу.

12.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

12.6. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

12.7. Все, что не предусмотрено настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.

12.8. Настоящий Контракт составлен  в  двух подлинных  экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 1 экземпляр – для Заказчика ,1 экземпляр – для Исполнителя.

12.9. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Копия свидетельства СРО;


13. место нахождения и банковские реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:

 

ПОДРЯДЧИК:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

№____ от______________ 2015

 

ТОМ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования

МО Беседское сельское поселение

Волосовского  муниципального района Ленинградской области.

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта

1.1. Предметом настоящего электронного аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования МО Беседское  сельское поселение Волосовского  муниципального района Ленинградской области (далее – Контракт, Работы).

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта: 2 345 357 (два миллиона триста сорок пять тысяч триста пятьдесят семь) руб. 00 коп.

 

2. Источник финансирования муниципального заказа

Источник финансирования муниципального заказа – областной бюджет.

№ п/п

Адрес выполнения работ

Стоимость работ согласно сметного расчета (руб)

Всего

в том числе:

Средства областного бюджета

Средства местного бюджета

Ремонт участка автомобильной дороги от дома № 4 в сторону Беседской основной школы в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

542 130,00

 

542 130,00

0,00

Ремонт участка автомобильной дороги  от торгового центра в сторону многоквартирного жилого дома № 4 в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области

 

368 944,00

 

368 944,00

0,00

Ремонт участка автомобильной дороги вокруг ТП в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области

607 514,00

607 514,00

0,00

Ремонт автомобильной дороги на участке от поворота с основной дороги в сторону торгового центра в п. Беседа Ленинградской области.

826 769,00

826 769,00

0,00

Итого

2 345 357,00

2 345 357,00

0,00

3. Форма, сроки и порядок оплаты Работ

 

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных Работ определяются в соответствии с Контрактом.

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения Работ

 

4.1. Место выполнения Работ: МО Беседское сельское поселение Волосовского  района Ленинградской области.

4.2. Срок выполнения Работ: начало выполнения работ: с даты заключения настоящего     контракта.

Срок окончания работ: не позднее 28 декабря  2015г.

5. Порядок формирования цены Контракта

5.1. Расчет начальной (максимальной) цены Контракта произведен на основании смет (Приложения №  1 -4 к Техническому заданию).

Общая стоимость работ определена с учетом налога на добавленную стоимость в размере 18%.

5.2. В стоимость выполнения Работ включены все расходы Подрядчика, включая расходы Подрядчика на выполнение работ, вознаграждение Подрядчика за выполнение работ по Контракту, транспортные расходы, затраты на погрузку, вывоз и размещение строительных отходов, затраты на приобретение материалов, затраты на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, возникших в результате выполнения им работ, а также платежи третьим лицам и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением Работ по Контракту.

5.3. На основании предложения участника о цене Контракта будет произведен расчет коэффициента снижения, представляющий собой отношение предложения участника о цене Контракта к начальной (максимальной) цене Контракта. В случае если Подрядчик не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), коэффициент снижения рассчитывается как отношение цены Контракта, предложенной Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене Контракта, сформированной Заказчиком без учета суммы НДС.

5.4. Цена Контракта формируется на основании начальной (максимальной) цены Контракта, указанной Заказчиком, с учетом коэффициента снижения, применяемого к каждой позиции, указанной в Сметных расчетах.

Раздел 2. Требования к качеству, техническим  характеристикам  и объему выполняемых Работ

6. Требования к (объему) Работ

Состав и объем Работ должен соответствовать объему Работ согласно сметным расчетам.

7. Требования  к качеству Работ

Качество выполняемых работ и применяемых материалов должны соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ  (Приложение №3 Техническому заданию), а также требованиям к конкретным показателям товаров, используемых при производстве работ, указанных в  Приложении № 4  к Техническому заданию.

8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ

Срок гарантии на выполненные работы и материалы составляет 5 лет со дня подписания сторонами акта о приемке законченного ремонтом объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта.

9. Перечень приложений к Техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение №1 –Локальная смета на  ремонт участка автомобильной дороги от дома № 4 в сторону Беседской основной школы в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

Приложение № 2 – Локальная смета на ремонт участка автомобильной дороги  от торгового центра в сторону многоквартирного жилого дома № 4 в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

Приложение № 3 – Локальная смета на ремонт  участка автомобильной дороги вокруг ТП в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

Приложение № 4 -  Локальная смета на ремонт автомобильной дороги на участке от поворота с основной дороги в сторону торгового центра в п. Беседа Ленинградской области.

Приложение № 5 –Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении Работ.

Приложение № 6 - Требования к конкретным показателям товаров, используемых при производстве работ.

 

Приложение №1

к техническому заданию

 

Локальная смета

на  ремонт участка автомобильной дороги от дома № 4 в сторону Беседской основной школы в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

 

 

 

Приложение №2

к техническому заданию

 

 

Локальная смета

на ремонт участка автомобильной дороги  от торгового центра в сторону многоквартирного жилого дома № 4 в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

 

Приложение №3

к техническому заданию

 

Локальная смета

на ремонт  участка автомобильной дороги вокруг ТП в п. Беседа Волосовского района Ленинградской области.

 

 

Приложение №4

к техническому заданию

 

Приложение № 4 -  Локальная смета на ремонт автомобильной дороги на участке от поворота с основной дороги в сторону торгового центра в п. Беседа Ленинградской области.

 

 

 

 

Приложение №  5

к Техническому заданию

 

 

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ

Подрядчик обязуется выполнить работы согласно перечню нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ.

№ п/п

Обозначение нормативного документа

Название нормативного документа

1

ГОСТ 22245-90

Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия

2

ГОСТ 26633-2012

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

3

ГОСТ 11955-82

Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

4

ГОСТ 9128-2013

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

5

ГОСТ Р 52290-2004

Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.

6

ГОСТ 12.1.004-91

Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

7

ГОСТ 12.1.010-76

Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

8

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2006

Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

9

СНиП 12-01-2004

Организация строительства.

10

СНиП 3.01.03-84

Геодезические работы в строительстве.

11

СНиП 3.06.03-85

Автомобильные дороги.

12

ВСН 8-89

Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

13

ВСН 37-84

Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ.

14

Письмо Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России от 19.02.2009 № 13/6-1029

Организация дорожного движения  и ограждение мест производства дорожных работ (методологические рекомендации)

15

ВСН 42-91

Нормы расхода материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №  6

к Техническому заданию

 

Требования к конкретным показателям Товаров, используемых для производства работ

 

Сведения о качестве, технических характеристиках товара, его безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, размере, упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых предусмотрено документацией об электронном аукционе